还款协议书

还款协议书精选15篇

在现在社会，男女老少都可能需要用到协议，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的还款协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

XXX公司（以下简称甲方）

住所：XXXXXX

法定代表人：XXX

（法定代表人的代理人：XXX）

XXX公司（以下简称乙方）

住所：XXXXXX

法定代表人：XXX

（法定代表人的代理人：XXX）

鉴于：

XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX月XX日至XX年XX

月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；

（2）《授权委托书》；

（3）《强制执行申请》；

（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；

（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；

（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；

（7）其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：XXXXXX。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。

乙方联系地址、电话及传真如下：XXXXXX；受件人：XXX。

北京市公证处联系地址：

地址：

邮编： 电话：

承办公证员：

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后XX日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签 ……此处隐藏5010个字……

第二期：________年____月____日前支付人民币______元整。

第三期：________年____月____日前支付人民币______元整。

第四期：________年____月____日前支付人民币______元整。风险提示：

除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

二、本借款人对此次借款用______进行抵押，还款期限到期后，贵司有权向法院申请拍卖抵押物，用于偿还借款及利息。______、______还款人________年____月____日

甲方（债权人）：青岛海川建设集团有限公司（以下简称甲方）乙方（债务人）：青岛第二粮库（以下简称乙方）

根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：

第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元（其中：工程款793633.18；损失费1705378.5；质保金468192.61；诉讼费、评估费25215+20000），后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整）。

第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：

1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款100万元（大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第二次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款80万元（大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第三次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款60万元（大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准）。

2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。

3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。

4、本协议还款数额包含[20xx]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面（室外）、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款（240万）中支付。

5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票（不包括承兑支票），不得以物抵债或其他任何方式的还款。

第三条、争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。

第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。

甲方（签章）：

年月日

附：还款签证一份

：年月日乙方（签章）

还款签证表

甲方（债权人）：身份证号：

住所：

乙方（债务人）： 身份证号：

住所：

甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议：

一、借款及利息确认

1、乙方于 年 月 日向甲方借款￥元（大写：整），双方约定借款利息按计算。

2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息，累计借款￥元，利息 ￥元（利息计至年月日），

共计欠款￥元（大写：元整）。

二、还款方式及时间

乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务：

第一种：乙方同意偿还人民币元整（小写：￥元），以解决上述债务问题，但须：

1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

2、在 年月日之前将上述款项汇出。

第二种：乙方分期偿还甲方债务，具体还款时间及数额如下：

1、年月日前支付元；

2、年月日前支付元；；

3、年月日前支付元；。

三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后，并自人民币元整（￥元）到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

五、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 ％向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款，甲方将保留向乙方全部欠款，即￥元（大写：）本金及利息的法律责任。

六、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议一式两份，双方各持一份；本协议自双签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

附：甲方的收款账户：

账户名：

开户银行：

账号：

甲方：________________________

乙方：________________________

甲、乙双方经协商一致，就甲方代乙方清偿他人欠款事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

一、甲方代乙方清偿他人欠款元，乙方同意，乙方将上述款项作为借款直接偿付甲方。

二、乙方自年月日开始于每月日前向甲方还款元，还款期限为个月。

三、乙方将车牌号为的车辆(该车辆大架号为)作为履行债务的担保，如乙方有一个月未能在约定的期限还款，则乙方自愿将该车辆直接交付甲方，以折抵剩余的欠款，乙方协助甲方办理车辆变更登记的相关手续，或者乙方将该车辆变卖，就变卖的款项优先偿还甲方借款。

四、乙方应保证对该车辆享有合法的处分权。

五、自双方约定的还款期限届满或者乙方向甲方交付车辆之日起，双方的债权债务关系消灭。

六、本协议未尽事宜双方可签订补充协议，与本协议有同等的效力。

七、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

日期：________________________